张伶娟律师 13903072989
张伶娟律师 13903072989

在线咨询

联系我们

联系人:张伶娟律师

手机号码:13903072989

座机号码:020-66857288转8527

传真号码:020-66857289

联系QQ:2259023180

联系邮箱:13903072989@139.com

邮政编码:510601

联系地址:广州市广州大道中289号南方传媒大厦B座15-18层

建筑工程合同

您的位置:房地产法律咨询网 > 建筑工程合同 > 正文

房屋装修约定“全包” 工程增量可以加价吗

来源:互联网作者:未知时间:2017-09-21

  房屋装修时,客户与施工方约定“全包”。但在施工过程中,施工量超出了双方的约定范围。对此超出部分是否属于“全包”的范围,客户与施工方各执一词直至诉诸法庭。10月24日,河南省许昌市魏都区人民法院审结了这起装修合同纠纷案,依法判决客户支付新增工程的价款。

  40多岁的王某一直经营着许昌市区的一家面馆。后王某想把面馆重新装修一下,经熟人介绍,便于2013年6月与许昌某装饰公司鉴定了《房屋装修工程施工 合同》。合同约定,王某的面馆装修工程以“全包”的形式交给某装饰公司施工,工程总造价为120000元,自2013年6月至8月,工期60天。合同附装 饰公司工程预算单一份,预算包括30项,预算总价为164268元。

  在施工过程中,根据施工需要,应王某的要求,许昌某装修公司增加了工程量,对厨房的各项设施进行了装修改造,而在王某与装饰公司签订的《房屋装修工程施工合同》的30项施工中,并不含对厨房的这些设施的改造。经计算,新增的工程量合计金额共计28900元。

  在约定的交工日期内,某装饰公司如约完成了装修工程,并交付王某使用,王某向装饰公司支付工程款110000元,但以种种理由拒付剩余款项。

  2013年年底,因王某与装饰公司就剩余款项数额无法达成统一意见,某装饰公司将王某告上法庭,要求王某支付剩余款项38900元。

  王某在庭审中辩称,他与某装修公司约定的是“全包”,既然是全包,就应包含全部的装修工程,他只欠原告10000元工程款。对新增的装修部分不应再支付价款。

  某法院经审理认为,按照通常理解和装修行业习惯,“全包”应当理解为包工包料完成预算单载明的工程,双方在鉴定合同时虽然约定了合同价款,但在施工过程中工程量发生变化,且原告也举证证明了工程量增加部分的价格,故工程量增加部分的价值应由被告承担。

  因预算单载明工程造价164268元,经双方协商,原告以120000元的价格承包该装修工程,折合约7.29折,故新增工程量的价值也应当按照原双方 约定的计价方式计算,即21069元(28900×0.729)。加之被告剩余的10000元欠款,被告应支付原告某装修公司共计31069元。故依照 《合同法》之规定,法院判决被告王某支付原告许昌某装饰公司装修工程款31069元并承担相应利息。

添加微信

扫描添加微信
癫痫病 北京癫痫医院 北京癫痫病医院 癫痫病能治愈吗 癫痫病可以治愈吗 癫痫病的早期症状 癫痫病的早期症状 癫痫病的最新治疗方法 癫痫病人不能吃什么 癫痫病是怎么引起的 北京肾病医院 肾病医院排名 肾病的早期症状 北京肾病医院哪家好 肾病医院 西安康杰癫痫病医院 癫痫病能治愈吗 癫痫病是怎么引起的 北京癫痫病医院 癫痫病的最新治疗方法
艾默生UPS电源 艾默生UPS官网 艾默生空调官网 艾默生空调 艾默生精密空调 精密空调网 山特UPS电源 艾默生UPS电源